砌墙协议书 甲方： 乙方： 经双方协商同意，在确保###的质量、进度、安全的基础上，甲方将该两栋楼的墙体砌筑分包给乙方施工，双方必须严格执行： 一、 承包范围：a、乙方在施工过程中，严格按照砌体的规范要求施工，必须保证墙体垂直平整，灰缝饱满，马牙槎、拉结筋留置、轴线、标高正确。施工时的落地砂浆回收利用，多余砖块的清理，配合工地弹砌墙的水平线，搭设砌墙的临时脚手架，配合好工地上的木工、水电工的预留洞。 b、在保证砌墙工期的基础上，甲方可以另外安排乙方施工人员做零工，工作内容由项目部安排，零工工资另外结算。 二、 付款及计价：基础标准砖按每块0.12元计算，车库以上砖按照每块0.14元计算，按实计算。主体验收结束后一次性付清全部工程款，包括零工工资。 三、 质量及安全：砌筑墙体严格按照墙体验收规范施工，确保主体优质结构，做到自检、互检、交接检程序。在施工过程中，树立“质量第一，安全第一”的思想。严禁在工地打架、斗殴、酒后施工、乱拉总闸、不带安全帽的坏习惯，做到相互团结、互相尊敬、密切配合工地，做好文明施工，服从工地的一切安全规章制度，对发生的安全事故（包括上下班途中）的费用，均由乙方承担，对违反工地上的安全规章制度者，每次罚款1000元。 四、 工期要求：因东泰花园29#31#楼工程的特殊性，现对工期有强制性要求，今年的工期短、任务重、平方少等不利条件，必须保证春节前主体验收结束，现要求砌墙班组在砌墙的工作日内，必保每栋8天一层的进度计划。 五、 其他：在乙方施工期间，甲方必须保证乙方施工的所用材料和工具，不得以任何借口打破砌墙计划，除浇筑楼层砼，否则甲方将赔偿乙方的损失。甲方如需乙方配合做零杂工，大工按100元工日，小工按50元工日，作息时间以九小时工日为准。 以上协议一式二份，双方签字生效，未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方：
没问题的，只要是可以上市交易的房产
买方可以加名字，有规定制度
仔细阅读合同内容，查看交付时间
1、智能家居应该基于互联网发展，而不是自己搞一套协议。2、因此智能家居的协议应该是TCPIP之上的一套协议3、更准确来说是应用层的一个子协议，其他大部分还是遵循互联网的标准总结：基于互联网，有标准的遵循标准，没标准的可以自定义。
买房要签补充协议吗？签补充协议并不是购买房子的过程中必须要经历的一个步骤，这个要根据购房者的具体情况来看，补充协议是对原合同的补充或者变更，如果没有涉及到这些情况下话，就不用签补充协议。签补充协议的时候要注意，原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。签补充协议要注意什么？1、注意协议的有效性补充协议中约定的内容非常重要，所以补充协议是否有效非常的重要，但购房者要注意的是，不是所有的补充协议一定有效，只有满足法律规定的才有效力的。对于一些补充协议无效的特殊情况，购房者一定要清楚，另外签订补充协议还有一些要求，购房者必须是具有相应的民事行为能力；是双方意思的真实表达；不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。2、谨防霸王条款签订补充协议的话，购房者要细看补充协议中的内容，谨防里面存在霸王条款，因补充协议所造成的购房纠纷日益增多，很多人都是因为当事人没有细看补充协议中的内容。虽然说补充协议的目的是为了完善标准的购房合同，但现在则往往成为开发商的霸王条款，消费者基本上没有商量的余地。3、违约责任说明对于补充协议可不只是购房合同的补充说明，补充协议生效之后，买卖双方都是要准守的，所以补充协议中也要有违约责任的说明。订立补充协议时，应该注意权利与义务的对应，每一项义务都意味着责任，每一个责任都会产生违约对应的后果。
借名买房买卖合同一般是有效的。但还需满足协议内容或形式不违反法律强制性规定、合同当事人具有相应的民事行为能力、合同基于双方真实意思表示而订立等条件，合同才会生效。
1、学会为自己争取应有的权利，在签订合同的时候，也要重视补充协议里的内容，逐条、逐字阅读，弄清楚里面的所有内容。2、在补充协议里，尽量将具体情况细化，比如“因不可抗力”无法正常交房的情况，这里的“不可抗力”都包括哪些，防止因判断标准不明确给开发商留下狡辩的余地。3、如果合同里和补充协议里没有你要求的条款，你又不想让步，可以循序渐进地提要求。既然是协议，内容是可以双方协商，并不是不可更改的，如果就协议内容没有达成一致意见，可以不签字，并要求对方退还定金。
对于亲属之间约定的借名买房协议，可通过购房票据、实际使用或控制房屋等客观情况来认定。案件：1.任某1、任某2合同纠纷申诉、申请民事裁定书（2017）京民申4182号北京高院认为：关于涉案房屋在任某4和王某之间是否形成借名买房关系问题，根据涉案房屋的来源、拍卖款的支付、房屋相关手续凭证持有、房屋实际使用、任某4和王某的往来等情况，一、二审法院确信任某4与王某之间借名买房一事具有高度可能性并认定该事实存在，具有一定的事实依据。任某1、任某2虽然对此予以反驳，但对于购房款由谁支付、任某4是否实际入住、购房手续和任某4证件为何由王某掌握等事实均不清楚，亦未提供充分有效的证据佐证。一、二审法院对其主张不予采信，并无不当。另，本案认定任某4和王某之间存在借名买房关系，并不否定（2004）固法执字第272-1号民事裁定书的法律效力。王某虽然违规以任某4的名义竞拍涉案房屋，但不必然导致借名买卖关系无效。任某1、任某2提供的涉案房屋欠缴物业费等证据，不能推翻借名买房事实的成立。
可重新签订租房合同.或是备注上注明续签时间等、约定内容然后再经双方签名，盖手印。
买房补充协议是可以不写的，补充协议之所以叫做补充协议就是因为其并不是合同里的必须内容，一般是用于购房者和开发商的额外规定，如果没有特殊需求的话可以不写。需要注意的是如果是不需要签补充协议的话，一定要把补充协议的空栏用斜线划掉。买房签合同要注意什么1、关于开发商的五证两书是否齐全，做到心里有数“五证”是指：《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，“两书”是指：《住宅使用说明书》和《住房质量保证书》，有了这些才能说明房子是合法的，产权才是会受到保护。2、关于房屋质量的条款要精确不得含糊购房者在签合同时一定要详细地把房屋的质量要求写进合同。比如卧室、厨房、卫生间的装修标准、等级;建材配备清单、等级;屋内设备清单;水、电、气、管线通畅。合同中还可以规定房屋的保质期、附属设备保持期等等。3、关于价格、收费、付款额同的条款不能少房屋的价格条款应该是比较明确的，应有详细的条款约束发展商不得随意加价，同时还不应包括其他各种不合理的费用。在付款方式条款中，应该明确并且详细规定付款的方式，比如缴纳定金的时间、数额、分期付款的步骤、时间、数额等。4、关于房屋面积方面的条款要清晰商品房以建筑面积计算房款，建筑面积由套内建筑面积与分摊的共有面积两部分构成。因此应在合同中约定套内建筑面积和分摊的共有面积各是多少，并约定建筑面积、套内面积、使用面积及其测量方法和面积发生误差时的处理方式。5、明确退房的责任购房者接到入住通知之后，都会拿出一些资金装修房屋，比如说购买家具电器等，但是一旦由于开发商的原因退房的话，如果是开发商自身的问题的话，就要让开发商赔偿购房者!6、把楼盘规划和广告内容写进购房协议里面。由于大部分的开发商为了销售自己的房子，往往会夸大房屋的优点，宣传的很华丽，因此购房者应该要求在购房合同之后附上购房协议，是对房屋购买合同里没有约定的事项通常在补充条款里进行约定。将楼盘规划和广告内容写进协议可以很好的保障购房者的权益!
签订前，详细了解开发商资质，五证是否齐全。付首付的日期，自己是否符合贷款条件。交付细节之类的
购房者在选好房源，谈妥价格后，就是该去签订认购书了，这个时候还得交付一定额度的定金，开发商此时会把有关的资料和相关文件交给购房者，并讲清项目进展情况。签订新房认购书要注意哪些问题1、房屋的基本信息要约定详尽认购书相对于商品房买卖合同来说，条款比较简单。但是也要具备一个合同基本的一些条件，比如楼盘的名称，所买的楼层面积，一般的房屋的一些条件。尽管法律没有明确规定认购书中必须写明哪些条款，但从法律原则上讲，既然是对买卖双方均有约束力的法律文书，所以关于房屋的基本信息要尽量详细的约定清楚，并写入认购书中。2、有关金钱事项要约定清楚认购书中约定的价格也是很重要的，如果是签订这个认购书，它对付款方式约定得相对来说比较粗略一些，一般都是想取得一个首批的资金。大部分开发商与购房者签订认购书时都会收取一定数额的定金，购房者首先要弄清楚这个定金是哪个定，其次要清楚定金之后的处理方式，最好一定要明确违约后果。3、考察开发商资质及预售证对于开发商的资质、商品房用地规划施工许可等要进行考察。认购书条款比较简单，有些开发商可能不会在认购书中写明预售许可证等资质情况，从而规避有关法律规定。对此，购房者不可忽视，因为没有取得预售许可证的房屋认购书是不受法律保护的。4、规避受牵制条款购房者在签订认购书时，一定要注意认购书里是否有受牵制条款，例如：购房者在规定期限内未签订合同的，开发商所收定金不予退还。此条款没有区分不同情况下的过错方，直接认定为购房者的错误并且不退还定金，这是不合理的。所以，最好用市建委制定的认购协议书示范文本，或者和开发商在协议里明确双方在什么情况下购房者有权要求终止协议。5、开发商的承诺可写进认购书中大多数购房者在购房的时候，开发商都会给予一定的优惠、赠送面积等承诺，这些其实都可以在认购书中体现出来的，后期签订正式的购房合同时照样也可以写进去，以防开发商变卦。当然在这里最好也要对违约的处理办法作出一些规定。
百思易没有代理费和加盟费，入行门槛比较低，比较适合刚进入智能家居市场的人投资。
二手房购房协议会加入户口约定和水电煤气费用结算等事项。购房协议怎么写，主要是下面的写法：n经甲乙双方友好协商，本着平等自愿、诚实守信的原则，签订本预约合同便于双方共同信守。
主要的核心点是，关于违约责任方，的处理方式
卖房协议有法律效力，只要符合法律规定相应的生效要件，就具有法律效力。卖房协议的双方当事人都具备相应的民事行为能力且意思表示真实，在协议约定内容不违反法律法规的强制性规定的情况下，该卖房协议就能生效。卖房协议怎么写?卖房协议尽量把开发商售楼广告和宣传资料所明示的事项写到合同上、注意隐含的推定、地址、联系电话应准确、平台计价问题、竣工认定以及交付期限等内容。1、尽量把开发商售楼广告和宣传资料所明示的事项写到合同上。相关法律：《建设部商品房销售管理办法》第三章第十五条：房地产开发企业、房地产中介服务机构发布的商品房销售广告和宣传资料所明示的事项，当事人应当在商品房买卖合同中约定。2、注意隐含的推定：未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。因此建议对无用条款均应于删除。3、手写优先原则：如果出现印刷文字与手写文字不一致，以手写文字为准。4、地址、联系电话应准确，如有变更，应及时通知，过去有许多纠纷由此而来。5、平台计价问题：平台不能出售，更不能单独计价;对于独立的平台或露台，如果由于其专用性，增加了使用功能，提高了使用价值，应进行合情合理地协调后，提高其房屋单价。6、竣工认定：以取得《建设工程竣工验收备案证明书》为准。7、交付期限：约定出现延期的条件(事实)时出具证明的有效职能部门，如气象局、供电局、自来水公司等，并约定通知买受人
夏天热的问题可以通过装修增加隔热层来解决，效果不大、可以避免楼下比较脏，所以也不用担心 强烈推荐5、6层复式 一直想买这样的房子五六楼复式
北京市凯诺律师事务所拆迁律师，你好，在签订补偿协议时，需要注意协议内容是否完整、具体的补偿数额是否明确、安置房位置、面积是否明确等
住宅室内装饰装修管理服务协议应当包括下列内容：1、装饰装修工程的实施内容;2、装饰装修工程的实施期限;3、允许施工的时间;4、废弃物的清运与处置;5、住宅外立面设施及防盗窗的安装要求;6、禁止行为和注意事项;7、管理服务费用;8、违约责任;9、其他需要约定的事项。
双方自愿离婚时离婚协议书的内容，大概也就是以下的两个标准吧。第1个要说的就是在离婚协议书的前半部分上，主要就是写两个人的大概信息，比如男方赵三，身份证号码为0，00000，民族汉，职业职员。女方李四，身份证号码为00000，民族汉，职业经理。第2个要说的是在正文上要写的协议内容，比如那你双方结婚于2018年1月20日，此后孕育一个子女，现在年龄没一周岁。家里财产为一套住房，一辆车子存款20万，双方自愿离婚，离婚之后儿子归男方抚养，财产归女方所有。
2010年12月小丽与小浩登记结婚。双方婚姻存续期间购买了北京市朝阳区一小区409号房屋，并于2011年登记为小浩与小丽共同共有。买了房子，夫妻俩还签了一个《婚内协议书》，约定不论是在婚姻存续期间或离婚，房子都归小丽所有，银行贷款也由小丽来还。但这个协议签了之后，夫妻俩并没有办理产权变更登记。但不久.
离婚之时要写离婚协议书是肯定的，然而这个离婚协议书的写法上也没有什么特别复杂的地方，请参考以下的两个部分。第1个部分是写离婚妻子和离婚丈夫的各自名称，名称后面要写性别，性别，后面要写具体住址，然后要写各自的职业。第2个部分是写协议书当中的具体内容，内容也可以分为两个部分，一个是孩子的归属情况与抚养情况，另外一个部分要写的是家里的财产如何来协议分配。
按上手印是具有同等效应的
自愿离婚是需要协议书的
是合法的 但是收取费用是不合法的 中介看房单 其实就是中介双方约定的一个协议 中介方必须保证房产产权的真实有效 而看房方 不允许私下与中介带看推荐过的房源成交相当合法 找中介看房找大公司 起码是对你个人的一个保障
离婚协议书一般都可以两个人商量着处理，可以先讨论一下两个人的财产处理情况，然后可以直接拟定离婚协议书里面的内容。或者大家也可以先找一份离婚协议书的模板，然后再根据两个人的实际情况做相应的调整。离婚协议书里面的内容要真实，而且要符合实际情况，尤其是财产问题一定要商量清楚，达到一致意见可以将商量出来的结果直接写在协议书里面，也可以直接找专业的律师拟定协议书内容。
《房屋认购协议书》与《商品房买卖合同》定义不同，购房合同会更正式《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书，是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。而《商品房买卖合同》是在房管局交易的时候出示的正式文本，所以会比较正式。
